ТРЕТЬЯ ИНСТАНЦИЯ

АРЕНДОДАТЕЛЬ, УКЛОНЯЮЩИЙСЯ ОТ ПРИНЯТИЯ ИМУЩЕСТВА ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА, НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ С АРЕНДАТОРА АРЕНДНУЮ ПЛАТУ ЗА ВРЕМЯ ПРОСРОЧКИ ВОЗВРАТА, ВЫЗВАННОЙ ДЕЙСТВИЯМИ САМОГО АРЕНДОДАТЕЛЯ

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11.02.2026 по делу А19-661/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Обогоева Евгения Анатольевна обратилась к ООО «Интеграл-Девелопмент» с иском о признании договора аренды нежилого помещения от 16.08.2021 № ДА-283/08/2021 расторгнутым с 17.01.2023. Общество подало встречный иск о расторжении договора, возврате помещения № 523 в г. Иркутске по ул. Сергеева 3/5, взыскании задолженности по арендной плате — 9 572 656,11 руб. и неустойки — 6 597 867,3 руб. Решением Арбитражного суда Иркутской области от 13.09.2023, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2025, первоначальный иск удовлетворён: договор признан прекращённым с 01.02.2023; встречный иск удовлетворён частично — с предпринимателя взыскана задолженность в размере 2 158 333,74 руб. и неустойка — 730 317,08 руб., а также возложена обязанность вернуть помещение.

🗣️ Позиции сторон
Истец (Обогоева Е.А.):
— Считает ошибочным взыскание арендной платы за февраль 2023 года, поскольку фактическое возвращение помещения произошло 18.01.2023 по акту, а с 19.01.2023 доступ был закрыт опечатыванием со стороны арендодателя.
— Указывает на наличие обеспечительного платежа, подлежащего зачёту в счёт последнего месяца аренды, и неучтённый платёж за декабрь 2022 года в размере 90 337,8 руб.
— Отмечает, что суды не применили мораторий на начисление неустойки за период с 01.04 по 30.09.2022 года.

Ответчик (ООО «Интеграл-Девелопмент»):
— Полагает, что договор прекращён с 01.02.2023, а до этой даты имеется просрочка в оплате аренды.
— Считает, что предприниматель не выполнила обязанность по передаче помещения по акту, и ответственность за пользование сохраняется.
— Утверждает, что обеспечительный платёж был зачтён в счёт начисленных пеней, что соответствует условиям договора.

🏛️ Решения нижестоящих судов
Решение Арбитражного суда Иркутской области от 13.09.2023 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2025:
— Удовлетворили иск Обогоевой о расторжении договора аренды с 01.02.2023.
— Частично удовлетворили встречный иск: возложили обязанность по передаче помещения по акту и взыскали с предпринимателя 2 158 333,74 руб. задолженности и 730 317,08 руб. неустойки.
— Мотивировали тем, что договор прекращён с 01.02.2023, но имущество не возвращено надлежаще, а просрочки в оплате доказаны.

🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что выводы нижестоящих судов противоречивы: они признали прекращение договора с 01.02.2023, но одновременно взыскали арендную плату за февраль, хотя арендодатель уклонялся от принятия помещения. Это противоречит ст. 622 ГК РФ, согласно которой арендодатель не вправе требовать плату за время просрочки, если сам не принял имущество. Также суды нарушили ст. 170 и 271 АПК РФ, не оценив представленные доказательства об опечатывании помещения и фактической передаче. Не исследован вопрос о зачёте обеспечительного платежа в счёт арендной платы, что противоречит ст. 381.1 и ст. 319 ГК РФ, а также разъяснениям Пленума ВС РФ № 54. При новом рассмотрении требуется проверить наличие оснований для взыскания платы и неустойки, учёт всех платежей, действие моратория и добросовестность действий арендодателя.

📌 Итог
Суд кассации отменил судебные акты в части удовлетворения встречного иска о возврате помещения, взыскании задолженности и неустойки, распределении расходов и госпошлины, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Восточно_Сибирского_округа

СУД ОБЯЗАН УСТАНОВИТЬ, ОХВАТЫВАЮТ ЛИ ПРИБОРЫ УЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ВСЕ ОБЪЕКТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СТОКИ, И ИМЕЮТСЯ ЛИ ДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ О ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПОДАННОЙ ВОДЫ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИЗНАТЬ ДОПУСТИМЫМ РАСЧЕТ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ПОКАЗАНИЯМ ЭТИХ ПРИБОРОВ

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11.02.2026 по делу А19-6036/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
Областное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная психиатрическая больница № 2» обратилось к ООО «Конвод» с иском о перерасчете платы за услуги водоотведения за январь–февраль 2025 года. Стороны заключили контракт от 09.01.2025 № 20/25, по которому ООО «Конвод» оказало услуги на сумму 464 624 руб. 22 коп. (январь) и 419 660 руб. 74 коп. (февраль), рассчитанные по нормативным показателям из-за отсутствия приборов учета на части объектов. Учреждение полностью оплатило счета, но посчитало объем завышенным и потребовало перерасчета. Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляция оставила решение без изменения.

🗣 Позиции сторон
— Истец (учреждение): утверждает, что объем сточных вод должен определяться по фактическому потреблению воды по приборам учета холодного и горячего водоснабжения, так как данные доступны исполнителю. Ссылается на п. 23 Правил № 776, согласно которому при отсутствии приборов учета стоков объем равен объему поданной воды.
— Ответчик (ООО «Конвод»): считает обоснованным расчет по нормативным показателям, предусмотренным приложением № 5 к контракту, поскольку не все объекты учреждения оборудованы приборами учета холодной воды. Указывает, что на прачечной, бане и в инфекционном отделении приборы отсутствуют.

🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Иркутской области (решение от 20.08.2025): удовлетворил иск в полном объеме, посчитав расчет истца соответствующим закону и договору.
— Четвертый арбитражный апелляционный суд (постановление от 06.11.2025): оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции.

🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили п. 23 Правил № 776, согласно которому при отсутствии приборов учета стоков объем определяется по объему поданной воды — если такая информация доступна. Также допущено существенное нарушение ст. 168 АПК РФ: суды не выяснили ключевые обстоятельства — где установлены приборы учета, какие объекты ими охвачены, какой способ учета применялся. Ссылка на КС РФ (постановления № 7-П, № 14-П, определение № 8-О-П) подтверждает обязанность судов исследовать дело по существу. Поскольку необходима проверка фактических обстоятельств и расчетов сторон, дело подлежит новому рассмотрению.

📌 Итог
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Восточно_Сибирского_округа

РАСХОДЫ ПОКУПАТЕЛЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА СОБСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА, ЯВЛЯЮТСЯ РЕАЛЬНЫМ УЩЕРБОМ И ПОДЛЕЖАТ ВОЗМЕЩЕНИЮ ПОСТАВЩИКОМ

Постановление АС Северо-Западного округа от 11.02.2026 по делу А56-94797/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
Акционерное общество «Научно-исследовательский Институт Оптико-Электронного Приборостроения» (Институт) обратилось к акционерному обществу «Саранский Приборостроительный Завод» (Завод) с иском о взыскании 408 019 руб. 63 коп. убытков, понесённых при восстановлении светопровода после поставки дефектного комплектующего изделия (КИ) — блока сильфонного ЦТКА.304555.019 — по договору от 15.09.2014 № 158/МК417Т/3194/55. КИ было использовано при выполнении государственного оборонного заказа. Дефект (течь в секциях) выявлен по рекламации ФГУП «НПЦАП им. академика Н.А. Пилюгина» 29.03.2021; установлен производственный характер неисправности — 15.06.2021. Суд первой инстанции взыскал часть убытков — 323 025 руб. 40 коп., включая оплату труда сотрудников, но исключил страховые взносы. Апелляция изменила решение: взыскала лишь стоимость материалов и ПКИ — 41 587 руб. 51 коп., отказав во взыскании затрат на заработную плату.

🗣 Позиции сторон
— Истец (Институт): расходы на оплату труда и страховые взносы являются прямыми убытками, возникшими по вине Завода, поскольку работы по восстановлению светопровода проводились из-за поставки дефектного КИ, а затраты подтверждены калькуляцией.
— Ответчик (Завод): выплата заработной платы — это обязанность работодателя по Трудовому кодексу, а не убытки; такие расходы нельзя включать в гражданскую ответственность по Гражданскому кодексу.

🏛 Решения нижестоящих судов
— Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.05.2025: взыскано 323 025 руб. 40 коп. убытков (включая оплату труда), но отказано во взыскании 84 994 руб. 23 коп. страховых взносов — эти суммы признаны налоговыми обязательствами истца.
— Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2025: решение первой инстанции изменено — отказано во взыскании 281 437 руб. 83 коп. заработной платы, оставлено лишь 41 587 руб. 51 коп. за материалы и ПКИ.

🧭 Позиция кассации
Суд округа указал, что апелляционный суд ошибся, отказав во взыскании затрат на оплату труда. Эти расходы являются убытками по смыслу ст. 15 и 393 ГК РФ, поскольку были вызваны необходимостью устранить последствия поставки дефектного товара. Обязанность работодателя платить зарплату не исключает гражданско-правовой ответственности контрагента. Положения ТК РФ не освобождают виновную сторону от возмещения убытков. Выводы первой инстанции соответствуют позиции Верховного Суда РФ (п. 25 Обзора практики № 2, 3 (2024)). Доводы истца не рассматривались в апелляции, но они были предметом решения первой инстанции, поэтому их можно проверить в кассации.

📌 Итог
Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение первой инстанции, обязав Завод выплатить 323 025 руб. 40 коп. убытков и 39 500 руб. судебных расходов по кассационной жалобе.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Западного_округа

ВЫВОД СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБ ОБЪЕКТИВНО НЕОБХОДИМОМ СРОКЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ НЕ МОЖЕТ ПОДМЕНЯТЬ СОБОЙ СОГЛАСОВАННЫЙ СТОРОНАМИ СРОК И СЛУЖИТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА ВО ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ С ПОДРЯДЧИКА

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 10.02.2026 по делу А03-8142/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
ООО «Барнаульский водоканал» обратилось к ООО «Алт авто» с иском о взыскании 28 187 690 руб. 28 коп. неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда от 19.08.2019 № 4-4/394-19, связанного с модернизацией блока входных устройств в Барнауле. Первоначальный срок завершения работ — до 30.11.2020, позже продлён до 30.11.2021 дополнительным соглашением. Ответчик выполнил работы только в октябре 2023 года. Суд первой инстанции (решение от 28.05.2025) и апелляция (постановление от 08.09.2025) отказали в иске.

🗣️ Позиции сторон
— Истец: договор нарушен подрядчиком; экспертное заключение, на которое сослались суды, недостоверно; подрядчик не предупредил о проблемах своевременно и не приостанавливал работы; представленный расчёт неустойки не был оценён.
— Ответчик: сроки сорваны по вине заказчика — из-за корректировки проекта, непредоставления материалов и эксплуатации объекта; выполнялись дополнительные работы без согласования; истец злоупотребил правом, потребовав чрезмерную неустойку.

🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции и апелляционный суд отказали в удовлетворении иска полностью. Они учли заключение эксперта ООО «Бюро Оценки и Консалтинга», согласно которому реальным сроком окончания работ является 30.11.2025. Суды признали, что просрочка вызвана действиями заказчика, включая необходимость выполнения дополнительных работ и задержки с документацией. Также было указано на злоупотребление правом со стороны истца.

🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права. Они не проверили, сообщал ли подрядчик заказчику об обстоятельствах, препятствующих исполнению, и не исследовали акт-допуск от 21.08.2019, подтверждающий передачу объекта. Не оценен факт выполнения дополнительных работ без предварительного согласования. Недопустимо опираться на экспертное заключение, вывод которого противоречит условиям договора. Вывод о злоупотреблении правом сделан без достаточных доказательств. Расчёт неустойки истцом не был предметом анализа. Требуется всесторонняя оценка всех доказательств, бремени доказывания и причин просрочки по обеим сторонам.

📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Алтайского края.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Западно_Сибирского_округа

ПРИ НАЛИЧИИ ДОВОДОВ ОБ АФФИЛИРОВАННОСТИ СТОРОН И ВСТУПИВШИХ В СИЛУ СУДЕБНЫХ АКТОВ, УСТАНОВИВШИХ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ИХ ДЕЙСТВИЙ, СУД ОБЯЗАН ПРИМЕНИТЬ ПОВЫШЕННЫЙ СТАНДАРТ ДОКАЗЫВАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ СДЕЛКИ И ИЗБЕГАТЬ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ СУДЕБНЫХ АКТОВ

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11.02.2026 по делу А19-17386/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Лялькин Андрей Валерианович (истец) обратился к муниципальному унитарному предприятию «Качугское муниципальное хозяйство» (ответчик) с иском о взыскании 7 333 744 рублей задолженности по договору поставки каменного угля № 2 от 11.09.2021. Спор возник по вопросу реальности поставок и наличия долга за период с 18.01.2022 по 11.05.2022. Дело дважды рассматривалось: ранее производство прекращалось в 2022 году, но было возобновлено постановлением суда округа от 19 декабря 2023 года. Решение первой инстанции от 20 мая 2025 года и постановление апелляции от 20 октября 2025 года удовлетворили иск полностью.

🗣️ Позиции сторон
— Истец (Лялькин А.В.): настаивает на реальности договора, подтверждает поставки уголя документами — актами сверки и платежным поручением, указывает на наличие задолженности и отсутствие оплаты.
— Ответчик (МУП «Качугское муниципальное хозяйство»): утверждает, что сделка мнимая, стороны фактически аффилированы, договор заключён для формального увеличения кредиторской задолженности; ссылается на преюдициальность решений по делам № А19-7264/2023 и № А19-17023/2023, где аналогичные требования были отклонены.

🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (Арбитражный суд Иркутской области, 20.05.2025): удовлетворила иск, взыскала 7 333 744 руб. долга и 2 000 руб. госпошлины, признав доказательства поставки достаточными.
— Апелляция (Четвёртый арбитражный апелляционный суд, 20.10.2025): оставила решение без изменения, поддержала выводы о реальности обязательств и наличии задолженности.

🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не применили повышенный стандарт доказывания, несмотря на доводы о фактической аффилированности сторон и мнимости сделки. Нарушено распределение бремени доказывания по статьям 67, 68, 75 АПК РФ. Не учтены вступившие в законную силу судебные акты по делам № А19-7264/2023 и № А19-17023/2023, где уже установлены обстоятельства недобросовестности и формальности сделок между теми же лицами. Принятые решения противоречат принципу преюдициальности (постановление КС РФ № 30-П от 21.12.2011) и создают конкуренцию судебных актов.

📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Иркутской области и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда полностью, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Восточно_Сибирского_округа

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ МОРАТОРИЯ, ВВЕДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 424, ПОДЛЕЖИТ ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ РАСЧЕТА НЕУСТОЙКИ ЗА ПРОСРОЧКУ ОПЛАТЫ ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 11.02.2026 по делу А32-38291/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» обратилось в арбитражный суд с иском к садоводческому некоммерческому товариществу «Башмачок» о взыскании 2 378 434 рубля 68 копеек задолженности за электроэнергию, потребленную с января 2020 по май 2021 года, 650 565 рублей 85 копеек пеней (с 18.02.2020 по 25.11.2022), а также пеней с 26.11.2022, почтовых расходов — 126 рублей. Также предъявлены требования к администрации муниципального образования город Краснодар, в отношении которых суд отказал в удовлетворении иска. Стороны связаны договором ресурсоснабжения № 1160181 от 01.11.2016. Нижестоящие суды удовлетворили иск к СНТ «Башмачок» в полном объеме.

🗣️ Позиции сторон
— Истец: обязанность СНТ оплатить электроэнергию на содержание общего имущества следует из статуса товарищества как исполнителя коммунальных услуг; применению подлежит аналогия закона со статьей 157.2 Жилищного кодекса РФ; объем потерь рассчитан корректно на основе показаний головного прибора учета.
— Ответчик: не является собственником сетевого оборудования, электросетевое хозяйство — бесхозяйное имущество; отсутствуют надлежащие доказательства объема потребления; первичные документы истца составлены односторонне и не могут служить основанием для взыскания; суд неправомерно отказал в ходатайствах об истребовании документов и назначении экспертизы.

🏛️ Решения нижестоящих судов
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 16.06.2025 и постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2025 иск к СНТ «Башмачок» удовлетворен полностью: взыскана задолженность в размере 2 378 434 рубля 68 копеек, пени — 650 565 рублей 85 копеек (с 18.02.2020 по 25.11.2022) и пени далее, а также почтовые расходы. В иске к администрации города Краснодара отказано. Основания — принадлежность электросетевого хозяйства СНТ, установленная решением районного суда, и обязанность по оплате потерь при содержании общего имущества.

🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил ошибку в применении норм права при расчете неустойки: нижестоящие суды учли период начисления с 18.02.2020, игнорируя мораторий по постановлению № 424 от 02.04.2020, действовавший до 01.01.2021. С учетом абзаца 9 пункта 2 статьи 37 Закона № 35-ФЗ, неустойка подлежит начислению с 19.03.2020. Также пересчитаны судебные расходы с учетом пропорционального распределения госпошлины и зачета между сторонами. Утверждено, что фактические обстоятельства установлены правильно, однако правовая квалификация требует корректировки.

📌 Итог
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа изменил решение и постановление апелляции в части размера неустойки и распределения судебных расходов, взыскав с СНТ «Башмачок» в пользу ПАО «ТНС энерго Кубань» 493 417 рублей 47 копеек неустойки за период с 19.03.2020 по 25.11.2022, дальнейшую неустойку по ставке по закону, 119 рублей 46 копеек почтовых расходов и 31 512 рублей 27 копеек госпошлины, а также 501 рубль госпошлины — в доход федерального бюджета.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Кавказского_округа

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ ПРЕТЕНЗИИ О ВОЗВРАТЕ АВАНСА В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, НЕЗАВИСИМО ОТ ОТСУТСТВИЯ В ТЕКСТЕ ПРЕТЕНЗИИ ПРЯМОЙ ФОРМУЛИРОВКИ О ЕГО РАСТОРЖЕНИИ

Постановление АС Дальневосточного округа от 10.02.2026 по делу А51-4444/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «Приморская экологическая компания» с иском о взыскании 332 500 руб. — неотработанного аванса по двум договорам подряда № 50003859767 от 24.08.2021 (на сумму 190 000 руб., аванс — 95 000 руб.) и № 50003902450 от 15.10.2021 (на сумму 475 000 руб., аванс — 237 500 руб.). Банк указал, что работы по разработке проектно-экологической документации не выполнены, а требование о возврате аванса через претензию от 27.09.2024 не исполнено. Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства. Суд первой инстанции и апелляция отказали в иске, посчитав, что договоры продолжают действовать.

🗣️ Позиции сторон
— Истец (ПАО «Сбербанк»): направление претензии от 27.09.2024 является односторонним отказом от исполнения договоров на основании статей 405, 708, 715 ГК РФ; подрядчик нарушил сроки выполнения работ, интерес заказчика в их исполнении утрачен; сумма аванса подлежит возврату как неосновательное обогащение.
— Ответчик: не представил возражений — отзыв на кассационную жалобу не поступил, процессуальное участие в деле не подтверждено.

🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Приморского края (решение от 29.05.2025): отказал в удовлетворении иска, посчитав, что договоры сохраняют действие, а претензия истца не свидетельствует об одностороннем отказе от их исполнения.
— Пятой арбитражный апелляционный суд (постановление от 02.09.2025): оставил решение без изменения, согласившись, что воля истца на расторжение договоров из претензии не выражена явно.

🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права, не исследовав фактическое исполнение обязательств, наличие просрочки, направленность воли истца на прекращение договоров и вопросы соотношения встречных предоставлений. Выводы сделаны без учёта положений статей 450, 450.1, 453, 715, 1102 ГК РФ и позиций Пленума ВС № 54, Информационного письма Президиума ВАС № 49, постановлений Пленума ВАС № 35 и Пленума ВС № 7. Признание договоров действующими противоречит доказательствам. Учитывая отсутствие полноты исследования обстоятельств, кассационная инстанция сочла необходимым направить дело на новое рассмотрение.

📌 Итог
Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Дальневосточного_округа

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ, ПОНЕСЕННЫЕ ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ В СПОРЕ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ, ПОДЛЕЖАТ ВОЗМЕЩЕНИЮ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КАК УБЫТКИ ПО СТ. 15 И 1064 ГК РФ, ЕСЛИ ОТКАЗ В ИСКЕ ОБУСЛОВЛЕН ПРОТИВОПРАВНЫМ НАРУШЕНИЕМ ПОСЛЕДНЕЙ ПОРЯДКА ОПЛОМБИРОВАНИЯ И ДОПУСКА ПРИБОРА УЧЕТА

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 10.02.2026 по делу А74-124/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Росатом Энергосбыт Бизнес» обратилось к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» с иском о взыскании 99 457 рублей убытков, понесённых в деле № А74-214/2023. Истец ссылался на судебные расходы, возникшие после отказа в иске к потребителю из-за недостоверности акта о безучетном потреблении электроэнергии. Суд первой инстанции от 10 июля 2025 года и апелляция от 9 октября 2025 года отказали в удовлетворении требований. Дело дошло до кассации в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа.

🗣 Позиции сторон
— Истец: действия сетевой организации были неправомерными — допущено несоответствие при опломбировании прибора учета, что привело к признанию акта о безучетном потреблении недействительным; между этим и понесёнными расходами имеется прямая причинно-следственная связь.
— Ответчик: договор не предусматривает обязанности возмещать гарантирующему поставщику судебные расходы; подача иска к потребителю — это самостоятельное решение истца, за которое ответчик не отвечает.

🏛 Решения нижестоящих судов
— Первый суд отказал в иске, мотивируя отсутствием причинно-следственной связи между действиями сетевой компании и убытками истца. Указал, что гарантирующий поставщик мог проверить достоверность акта до подачи иска.
— Апелляция оставила решение без изменения, добавив, что договором не предусмотрено возмещение таких расходов.

🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, игнорируя установленный преюдициальный факт из дела № А74-214/2023: сетевая организация нарушила порядок опломбирования и допуска прибора учета в эксплуатацию. Это стало причиной отказа в иске к потребителю. Согласно статье 15 и статье 1064 ГК РФ, вред должен быть возмещён, если он вызван противоправными действиями ответчика. Кассация учла подход Верховного Суда РФ: для применения карательного механизма расчёта безучетного потребления необходимо доказать корректность начальной пломбировки. Такого доказательства представлено не было. Прямая причинная связь между нарушением ответчика и убытками истца установлена.

📌 Итог
Суд кассации отменил решение и постановление полностью, удовлетворил иск, обязав ПАО «Россети Сибирь» выплатить ООО «Росатом Энергосбыт Бизнес» 99 457 рублей убытков, 10 000 рублей госпошлины за первую инстанцию и 80 000 рублей за апелляцию и кассацию.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Восточно_Сибирского_округа

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКОВ О ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ ПО ЧАСТЯМ ПРИ ЕДИНОМ ОСНОВАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДЛЕЖИТ ОЦЕНКЕ НА ПРЕДМЕТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ПРАВОМ И ОБХОДА ДОГОВОРНОГО ЛИМИТА НЕУСТОЙКИ

Постановление АС Центрального округа от 10.02.2026 по делу А48-1354/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
ООО «ПО „Торгмаш“» обратилось к ООО „Залегощь-Агро“ с иском о взыскании неустойки по договору аренды недвижимости за период с 01.02.2022 по 31.03.2022 в сумме 274 201,64 руб. Договор аренды № 1 от 28.12.2016 был заключён на 4 года, арендная плата составляла 120 000 руб. ежемесячно до 2019 года, затем изменена до 224 878 руб. С ноября 2018 года арендатор начал систематически просрочивать платежи. Ранее судами уже взыскивались пени за предшествующие периоды: за ноябрь 2020 – апрель 2021, апрель – сентябрь 2021 и сентябрь 2021 – январь 2022. Договор расторгнут решением от 18.02.2021, но ответчик использовал имущество до 08.02.2022.

🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО „ПО „Торгмаш““): требует взыскания пени исходя из условий пункта 2.4 договора — 0,1% в день, но не более 15% от суммы задолженности за соответствующий период; ссылается на преюдициальные решения по аналогичным делам.
— Ответчик (ООО „Залегощь-Агро“): утверждает, что лимит пени в 15% должен учитываться по всей задолженности в целом, а не помесячно; считает, что истец злоупотребляет правом, дробя один и тот же долг на части, чтобы обойти ограничение по пени; указывает, что вся задолженность была погашена до 14.11.2022.

🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции (Арбитражный суд Орловской области, 04.08.2025) удовлетворил иск полностью. Апелляция (Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, 17.10.2025) оставила решение без изменения. Суды руководствовались прежними решениями по схожим спорам, включая дело № А48-3818/2019, где было установлено, что лимит 15% применяется к задолженности за каждый период. Доводы ответчика о дроблении исков и злоупотреблении правом проигнорированы.

🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды не проверили довод ответчика о злоупотреблении процессуальным правом со стороны истца, который последовательно подавал иски о взыскании пени по частям, искусственно разделяя основание иска, чтобы избежать превышения 15%-ного лимита. Такое поведение противоречит принципам добросовестности и правовой определённости. Указывается на положения ст. 41 АПК РФ, а также на сохраняющую силу правовую позицию Президиума ВАС РФ от 24.01.2012 № 11738/11 и разъяснения Пленума ВС РФ от 30.06.2020 № 13 и № 12. При новом рассмотрении суд обязан установить факт и дату погашения задолженности, а также оценить, не является ли дробление исков злоупотреблением.

📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Центрального_округа

ИГНОРИРОВАНИЕ ДОВОДА О СКРЫТОМ ХАРАКТЕРЕ НЕДОСТАТКА ТОВАРА, НЕ ВЫЯВЛЯЕМОГО ПРИ ОБЫЧНОЙ ПРИЕМКЕ, И ОТКАЗ В ОЦЕНКЕ СВЯЗАННЫХ С НИМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СОВОКУПНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ СУДЕБНЫХ АКТОВ

Постановление АС Московского округа от 10.02.2026 по делу А40-169770/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
ООО «ГЕФЕСТ» обратилось к ООО «АКСИОМА ПЛЮС» с иском о взыскании 3 059 450 руб. убытков, 125 000 руб. расходов на экспертизу и 2 027 руб. 92 коп. почтовых расходов. Основание — поставка кабеля ВВГнг(А)-LS 1-240, фактическое сечение которого составило 185 мм² вместо 240 мм². Стороны заключили договор поставки № 2024/1503-4 от 14.03.2024. Товар был принят по универсальным передаточным документам без замечаний. Истец провел одностороннюю экспертизу, установившую несоответствие. Суд первой инстанции (решение от 18.06.2025) и апелляция (постановление от 19.09.2025) отказали в иске.

🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «ГЕФЕСТ»): поставленный товар имел скрытый недостаток — неверное сечение при корректной маркировке; требования о качестве предъявлены в срок; продавец приглашался к участию в экспертизе, но отказался; порядок приемки соблюден — проверка ограничивалась данными УПД и сертификата.
— Ответчик (ООО «АКСИОМА ПЛЮС»): товар принят без претензий, претензии по качеству не направлялись; экспертиза проведена в одностороннем порядке; речь идет о несоответствии ассортимента, а не качества; обязательства исполнены надлежаще.

🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (от 18.06.2025): отказано в удовлетворении иска. Суд счёл, что спор касается ассортимента, а не качества, претензии не заявлены своевременно, экспертиза — односторонняя.
— Апелляция (от 19.09.2025): поддержала выводы первой инстанции. Отказ мотивирован отсутствием доказательств причинения убытков и нарушения качества.

🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции указал, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, не учтя: 1) характер недостатка — скрытый, не выявляемый при обычной приемке; 2) наличие доказательств несоответствия товара условиям договора; 3) писем истца с требованием замены и вызовом на отбор образцов, которые ответчик проигнорировал. Не дана оценка доказательствам по ст. 71 АПК РФ, включая заключение специалиста и переписку. Кассация сочла, что для установления всех обстоятельств необходимо исследование доказательств в совокупности, чего нижестоящие суды не сделали.

📌 Итог
Арбитражный суд Московского округа отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа

ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ ПО НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ФОРМАЛЬНОМ ТОЛКОВАНИИ ТРЕБОВАНИЯ ОБ «ОТМЕТКЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ», ЕСЛИ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДОСТОВЕРНО ПОДТВЕРЖДАЮТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА И БАНК ЭТО НЕ ОСПАРИВАЕТ

Постановление АС Северо-Западного округа от 10.02.2026 по делу А56-10018/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» (истец) обратилось к акционерному обществу «Севергазбанк» (ответчик) с иском о взыскании 9 321 074 руб. 40 коп. задолженности по независимой гарантии от 20.11.2023 № 19/2343-74363ЭГ-23, 1 407 482 руб. 23 коп. неустойки и 332 286 руб. судебных расходов. Основание — ненадлежащее исполнение ООО «СтройГенерация» (третье лицо) обязательств по контракту на капитальный ремонт. Учреждение перечислило аванс в размере 8 250 000 руб. по платежному поручению от 19.12.2023, но Банк отказал в выплате по гарантии 23.08.2024, ссылаясь на отсутствие отметки банка об исполнении. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, апелляция оставила решение без изменения.

🗣 Позиции сторон
— Истец: требования по гарантии предъявлены до истечения срока действия (до 31.01.2025), платежное поручение содержит все необходимые реквизиты, включая отметку о списании средств; отказ Банка носит формальный характер и противоречит принципу независимости гарантии.
— Ответчик: бенефициар не представил документы в строгом соответствии с условиями гарантии — приложенное платежное поручение не имеет отметки банка бенефициара или казначейства об исполнении, как того требует пункт 7 гарантии и Постановление № 1005.

🏛 Решения нижестоящих судов
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.06.2025 и постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2025 иск удовлетворён частично: взыскано 1 071 074 руб. 40 коп. задолженности и 312 753 руб. 72 коп. неустойки. В остальной части — отказано. Мотив: Учреждение не представило платежное поручение с надлежащей отметкой об исполнении, как это предусмотрено гарантией.

🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, чрезмерно формально толкуя условие о предоставлении отметки об исполнении. Представленное платежное поручение содержит отметку Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа — уполномоченного органа, осуществляющего операции через казначейский счет. Такое подтверждение достаточны для подтверждения перечисления аванса. Отказ Банка основан на формальном требовании, противоречащем принципу независимости гарантии и добросовестности. При этом факт перечисления средств не оспаривается. Суды не исследовали все доказательства и преждевременно отказали в требовании. Дело необходимо направить на новое рассмотрение.

📌 Итог
Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Западного_округа

ОТСУТСТВИЕ В ДЕЛЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ФАКТ НАРУШЕНИЯ, ЗА КОТОРОЕ ДОГОВОРОМ ПРЕДУСМОТРЕН ШТРАФ, ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СУДА УЧИТЫВАТЬ СУММУ ТАКОГО ШТРАФА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ВСТРЕЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Постановление АС Московского округа от 10.02.2026 по делу А40-60047/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
ООО «МПС Комплексные решения» обратилось к ООО «Стройальянс-М» с иском о взыскании 6 774 189 руб. 05 коп. неустойки по договору подряда № 7575МПС от 11.11.2022. Встречный иск ответчика — о взыскании 5 777 026 руб. 79 коп. задолженности по тому же договору. Стороны связаны соглашением от 19.01.2023, по которому ООО «МПС Комплексные решения» заменило АО «Моспромстрой» в качестве подрядчика. Суд первой инстанции (АС Москвы) 12.08.2025 частично удовлетворил иск: взыскал 4 064 513 руб. 43 коп. неустойки и расходы по госпошлине, в встречном иске отказал. Апелляция 16.10.2025 оставила решение без изменения.

🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «МПС Комплексные решения»): основывался на просрочке выполнения работ до 13.01.2025 (расторжение договора), начислил неустойку по ставке ЦБ за период с 01.07.2023; также потребовал штрафы за нарушение строительных норм и охраны труда, удержав их из платежей по п. 15.3.1 договора.
— Ответчик (ООО «Стройальянс-М»): оспорил обоснованность штрафов, указал, что истец неправомерно удержал средства, а также заявил встречное требование о задолженности по оплате выполненных работ, подтвержденной актом сверки.

🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: взыскал часть неустойки (4 064 513 руб. 43 коп.), учтя снижение по ст. 333 ГК РФ; отказал в встречном иске, поскольку обязательство по возврату обеспечительного взноса ещё не наступило (срок — не ранее 01.04.2029).
— Апелляция: оставила решение без изменения, поддержав выводы о законности удержания штрафов и правомерности отказа во встречном иске.

🧭 Позиция кассации
Кассационный суд выявил существенные процессуальные нарушения: суды не проверили обоснованность начисления штрафов за нарушение строительных норм, при этом в деле отсутствуют документы, подтверждающие такие нарушения (акты, предписания). Поскольку размер штрафов повлиял на общее соотношение встречных требований, но не было доказательств их правомерности, выводы судов о взыскании неустойки являются преждевременными. Кассация сослалась на позицию Верховного Суда РФ (Обзор практики № 3, 2015 г.) о необходимости полной и мотивированной оценки всех доказательств. Новые факты установить нельзя — дело необходимо пересмотреть заново.

📌 Итог
Арбитражный суд Московского округа отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа

ПРИМЕНЕНИЕ СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ ОГОВОРКИ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ (СЗПК) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ И ТРЕБУЕТ ОТ ИНВЕСТОРА ИНИЦИИРОВАТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА, УХУДШАЮЩЕГО УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЕСТР

Постановление АС Северо-Западного округа от 10.02.2026 по делу А56-19071/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» обратилось в арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Северо-Западной электронной таможни об отказе во внесении изменений в три декларации на товары (ДТ) от 2024 года, в которых был задекларирован экспорт бумаги мешочной марки RSP (код ТН ВЭД 4804 21 900 0). Общество просило обязать таможню внести изменения и вернуть излишне уплаченную вывозную таможенную пошлину в размере 217 543 руб. 89 коп. Суд первой инстанции удовлетворил требования, апелляция оставила решение без изменения. Таможня обжаловала эти акты в кассацию.

🗣️ Позиции сторон
— Истец (ПАО «Сокольский ЦБК»): указал, что заключил соглашение о защите и поощрении капиталовложений от 18.12.2020 № 4-СЗПК, в рамках которого ему должны быть обеспечены льготные условия, включая освобождение от новых вывозных пошлин. Полагает, что обязанность по применению стабилизационной оговорки возникает автоматически с момента заключения соглашения, без необходимости включения акта в реестр.
— Ответчик (Северо-Западная электронная таможня): настаивает, что Постановление Правительства РФ от 21.09.2023 № 1538 устанавливает вывозные пошлины, которые подлежат применению, поскольку это постановление не было включено в перечень нормативных актов, к которым применяется Закон № 69-ФЗ, и Общество не соблюло установленный порядок уведомления для включения акта в реестр.

🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (решение от 02.06.2025): удовлетворил требования Общества, посчитав, что на момент заключения инвестиционного соглашения вывозные пошлины не действовали, и их применение нарушило стабилизационную оговорку. Указал, что Общество не обязано было включать Постановление № 1538 в перечень.
— Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (постановление от 29.09.2025): оставил решение без изменения, согласившись с выводами суда первой инстанции о правомерности требования Общества.

🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила ошибочное применение норм материального права. По её мнению, как положения Закона № 69-ФЗ в редакции, действующей с 28.06.2022, так и условия Соглашения от 18.12.2020 предусматривают обязательное включение акта (в данном случае — Постановления № 1538) в соответствующий перечень (реестр) по инициативе Общества. Факт заключения соглашения сам по себе не освобождает от этой процедуры. Поскольку Постановление № 1538 в перечень не включено, оснований для неприменения вывозной пошлины не имелось. Выводы нижестоящих судов основаны на неверном толковании условий Соглашения и Закона № 69-ФЗ.

📌 Итог
Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение и постановление полностью и отказал в удовлетворении заявленных требований.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Западного_округа

ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ КАК ОБЩЕИЗВЕСТНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ОБЯЗЫВАЕТ СУД ОЦЕНИТЬ ДОВОД ПЕРЕВОЗЧИКА О ЗАДЕРЖКЕ ГРУЗА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИОРИТЕТА ВОЕННЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЯМ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (СТАТЬЯ 401 ГК РФ), ДАЖЕ ЕСЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТОМ НЕ РАЗМЕЩЕНА В ПУБЛИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПО СООБРАЖЕНИЯМ СЕКРЕТНОСТИ

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 10.02.2026 по делу А33-34609/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
АО «РН-Транс» обратилось к ОАО «Российские железные дороги» с иском о взыскании 9 192 792 руб. 10 коп. пени за просрочку доставки груженых цистерн по 175 железнодорожным накладным. Параллельно рассматривалось другое дело — о взыскании 10 061 758 руб. 86 коп. пени за задержку вагонов; оба дела объединены определением от 26 февраля 2025 года. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 30 апреля 2025 года, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 1 сентября 2025 года, с ОАО «РЖД» взыскано 9 500 000 руб. пени и 417 546 руб. судебных расходов.

🗣️ Позиции сторон
— Истец (АО «РН-Транс»): настаивает на доказанности факта просрочки доставки грузов, указывает, что ответчик не подтвердил наличие обстоятельств, исключающих ответственность, и требует оставить решения без изменения.
— Ответчик (ОАО «РЖД»): утверждает, что по 19 накладным задержка вызвана военными перевозками — обстоятельствами непреодолимой силы, подтвержденными актами общей формы; просит признать начисление пени в размере 1 205 669 руб. 92 коп. необоснованным и снизить неустойку по статье 333 ГК РФ.

🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции частично удовлетворил иск: взыскал 9 500 000 руб. пени и 417 546 руб. госпошлины, мотивировав это доказанностью просрочки и явной несоразмерностью первоначальной неустойки последствиям нарушения. Обстоятельства непреодолимой силы признаны недоказанными.
— Апелляция оставила решение без изменения, согласившись с выводами о недоказанности оснований для увеличения сроков доставки и необходимости снижения неустойки.

🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не учли положений пункта 6.4 Правил № 245, допускающих увеличение сроков доставки при наличии обстоятельств по части 1 статьи 29 Устава железнодорожного транспорта, включая военные действия. Признано, что проведение специальной военной операции — общеизвестное обстоятельство, не требующее доказывания. Акты общей формы, представленные ОАО «РЖД», подтверждают задержки из-за приоритетных военных перевозок, информация о которых по соображениям секретности не могла быть размещена в АС «ЭТРАН». Судам следовало проверить соответствие этих обстоятельств критериям чрезвычайности, внешнего характера и непредотвратимости по статье 401 ГК РФ, а также разрешить ходатайство о снижении неустойки. Эти вопросы выходят за пределы полномочий кассации.

📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Красноярского края и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда полностью и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Восточно_Сибирского_округа

ПРИ ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ С ПОДРЯДЧИКА СУД ОБЯЗАН ИССЛЕДОВАТЬ И ДАТЬ ПРАВОВУЮ ОЦЕНКУ ЕГО ДОВОДАМ О ПРОСРОЧКЕ КРЕДИТОРА, ВЫРАЗИВШЕЙСЯ В НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ ФРОНТА РАБОТ, НЕ ПОДМЕНЯЯ АКТЫ ПЕРЕДАЧИ ФРОНТА РАБОТ АКТАМИ ПО ФОРМЕ КС-2

Постановление АС Северо-Западного округа от 10.02.2026 по делу А56-78689/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Лен Пром» обратилось к ООО «Полярная звезда» с иском о взыскании 2 517 971 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда от 14.03.2023 № 08/03/23 ЛП-П. Стороны заключили договор на выполнение работ по устройству мокрого фасада на объекте в Ленинградской области, стоимостью 25 179 713 руб. 16 коп., со сроком окончания — не позднее 15.07.2023. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав 1 250 000 руб., апелляция оставила решение без изменения. Дело дошло до кассации.

🗣️ Позиции сторон
— Истец («Лен Пром»): требовал взыскать неустойку в размере 2 517 971 руб. на основании пункта 10.3 договора, согласно которому за просрочку более чем на 5 дней начисляются пени в размере 0,1% от цены договора в день, но не более 10%. Утверждал, что работы завершены с опозданием, подтвержденным актами КС-2.
— Ответчик («Полярная звезда»): возражал против иска, ссылаясь на то, что заказчик не передал готовый фронт работ в надлежащем состоянии, что препятствовало своевременному выполнению обязательств; просил уменьшить неустойку по статье 333 ГК РФ и признать просрочку обусловленной действиями истца.

🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (решение от 28.03.2025): признала факт просрочки со стороны подрядчика, но не учла доводы о неготовности фронта работ, снизив неустойку по статье 333 ГК РФ. Взыскала 1 250 000 руб., в остальном отказалась в иске.
— Апелляция (постановление от 18.09.2025): поддержала выводы первой инстанции, указав, что дата начала работ, указанная в акте КС-2, свидетельствует о фактическом приступлении к работе, а значит, условия для начала были созданы.

🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды нарушили нормы процессуального права, не дав надлежащей правовой оценки доказательствам и возражениям ответчика. Акты формы КС-2 не предназначены для подтверждения начала работ; для этого используются акты передачи фронта. Такой акт был представлен лишь по двум из трёх секций, датирован 23.03.2023 — позже, чем начало отчетного периода по КС-2. Также проигнорировано письмо ответчика от 01.05.2023 о неготовности фронта. Кроме того, суд первой инстанции неправомерно перешел к рассмотрению дела по существу 04.02.2025, несмотря на возражения подателя жалобы и необходимость истребования актов освидетельствования скрытых работ. Это ограничило право стороны на реализацию права доказывания.

📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Западного_округа

ОРГАН ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ В КАЧЕСТВЕ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАДЛЕЖАЩИМ ОТВЕТЧИКОМ ПО ИСКУ О ВЗЫСКАНИИ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ, ЕСЛИ СПОРНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЧИСЛЕНЫ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ, А НЕ ПОСТУПИЛИ В ЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Постановление АС Уральского округа от 10.02.2026 по делу А47-11453/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
Фонд пенсионного и социального страхования по Оренбургской области (истец) обратился к Российской Федерации в лице Межмуниципального управления «Оренбургское» с иском о взыскании 500 руб. как неосновательного обогащения. Сумма была перечислена фондом на счёт умершей пенсионерки Миколенко Р.Н., после чего судебные приставы взыскали её в счёт погашения административного штрафа в 500 руб., возбуждённого 02.11.2021. После смерти получателя пенсии с 01.12.2021 обязательства прекращены, однако деньги были списаны банком 09.12.2021. Истец считал, что средства фактически принадлежат ему. В суде первой инстанции от 24.06.2025 в иске отказали. Апелляция от 14.10.2025 отменила решение и удовлетворила иск.

🗣️ Позиции сторон
— Истец (фонд): денежные средства, перечисленные на счёт умершего после даты прекращения выплаты пенсии, не могут быть обращены в счёт исполнения его обязанностей; они остаются собственностью фонда; ответчик получил эти средства без законных оснований.
— Ответчик (Межмуниципальное управление «Оренбургское»): не является собственником спорной суммы; лишь исполнило функции по зачислению штрафа в бюджет; не извлекало выгоды и не использовало деньги в своём интересе; не было приобретателем по смыслу ст. 1102 ГК РФ.

🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (от 24.06.2025): отказал в иске, установив, что ответчик не приобрёл имущество и не пользовался им — выступил только как звено в цепочке зачисления средств в бюджет; не доказано, что он обогатился за счёт истца.
— Апелляционный суд (от 14.10.2025): отменил решение первой инстанции и удовлетворил иск, указав, что после смерти должника обязательство прекращено, а перечисленные средства являются неосновательным обогащением конечного получателя.

🧭 Позиция кассации
Кассационный суд признал, что апелляция ошиблась, признав ответчика конечным получателем платежа. Согласно ст. 1102 ГК РФ, для взыскания неосновательного обогащения необходимо доказать факт приобретения или сбережения имущества именно ответчиком за счёт истца. Однако установлено, что Межмуниципальное управление «Оренбургское» не являлось собственником средств и действовало в рамках полномочий по администрированию поступлений. Суд первой инстанции правильно применил нормы материального и процессуального права, включая правила распределения бремени доказывания (ст. 65 АПК РФ). Апелляционный суд проигнорировал эти выводы, что стало основанием для отмены его постановления.

📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, отказавшее в удовлетворении иска.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Уральского_округа

ОШИБКА В ДЕКЛАРИРОВАНИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТОВАРА, НЕ ПОВЛИЯВШАЯ НА ЕГО ТАМОЖЕННУЮ СТОИМОСТЬ И РАЗМЕР УПЛАЧЕННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, НЕ ОБРАЗУЕТ СОСТАВА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ НИ ПО Ч. 1, НИ ПО Ч. 2 СТ. 16.2 КОАП РФ

Постановление АС Московского округа от 10.02.2026 по делу А40-41213/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
ООО «ИТЭ Экспресс логистика» обратилось в арбитражный суд с заявлением к Домодедовской таможне об оспаривании постановления от 31.01.2025 № 10002000-1884/2023, которым компания привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование набора пробников (щупов) HZ-15 на сумму 3 065 316 руб., штраф составил 1 839 189 руб. Суд первой инстанции частично удовлетворил заявление: штраф снижен до 766 329 руб., производство по делу прекращено. Апелляция оставила решение без изменения. Компания обжаловала акты в кассации.

🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «ИТЭ Экспресс логистика»): допущенная ошибка — неполное указание моделей комплектующих — не является недекларированием товара; пробники были включены в комплектацию задекларированного осциллографа, их стоимость учтена, таможенные платежи уплачены в полном объеме; действия подпадают под ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ либо не образуют состава правонарушения.
— Ответчик (Домодедовская таможня): ООО не задекларировало часть товара — набор пробников HZ-15 — как отдельный объект, что образует состав правонарушения по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ; общество признало вину в письме от 09.01.2025 № 01/25.

🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Москвы (решение от 15.05.2025): постановление таможни изменено — штраф снижен до 766 329 руб. на основании ст. 4.1 КоАП РФ, в остальном оставлено в силе; производство по делу прекращено.
— Девятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 22.08.2025): поддержал выводы суда первой инстанции, указав на признание обществом факта правонарушения и вины.

🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, квалифицировав действия ООО как недекларирование по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Фактически товар (пробники HZ-15) был заявлен как комплектующие осциллографа, количество и стоимость не искажались, таможенные платежи уплачены полностью. Согласно п. 30 постановления Пленума ВС РФ от 24.10.2006 № 18 и Обзору ВС от 28.03.2018, такие действия подлежат квалификации по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, но только при наличии последствий — занижении пошлин. Поскольку таковых нет, административная ответственность отсутствует. Ошибка в указании моделей не влияет на таможенную стоимость и выпуск товаров.

📌 Итог
Арбитражный суд Московского округа отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляции, принял новый судебный акт: постановление таможни признано незаконным, производство по делу прекращено, расходы по госпошлине в размере 80 000 руб. взысканы с таможни в пользу компании.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЧЕТА ВСТРЕЧНОГО ТРЕБОВАНИЯ НЕДОПУСТИМО БЕЗ СУДЕБНОЙ ПРОВЕРКИ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ТАКОМУ ТРЕБОВАНИЮ

Постановление АС Московского округа от 10.02.2026 по делу А41-724/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
АО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (истец) обратилось к ООО «ЭлитСтрой» (ответчик) с иском о взыскании задолженности по восьми договорам субподряда, заключённым в 2018–2019 годах. Требования включали пени за нарушение сроков выполнения работ, неосновательное обогащение (возврат неотработанного аванса), пени за пользование авансом и проценты по статье 395 ГК РФ. Сумма иска превышала 700 млн руб. Решением Арбитражного суда Московской области от 30 августа 2023 года требования были удовлетворены полностью. Апелляционный суд от 02 октября 2025 года изменил решение: взыскал 88 248 879 руб. с учётом зачёта встречных требований и снижения неустойки, отказав в остальном.

🗣️ Позиции сторон
— Истец (АО «ТЭК Мосэнерго»): указал на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по срокам и объёмам работ, просил взыскать пени, неосновательное обогащение и проценты; считает, что апелляционный суд неправомерно отказал в части требований без должной правовой оценки.
— Ответчик и конкурсный кредитор (ООО «Юридическая компания „Джаст“» и Багрова Н.Л.): поддержали решение апелляции, указали на корректность применения статьи 333 ГК РФ, отказа в двойной ответственности и правомерности зачёта встречного требования по оплате фактически выполненных работ.

🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (АС Московской области, 30.08.2023): удовлетворила иск полностью — взыскала все суммы, включая пени, неосновательное обогащение и проценты.
— Апелляция (Десятый арбитражный апелляционный суд, 02.10.2025): назначил строительную экспертизу, пересчитал размер неосновательного обогащения (94 538 090,80 руб.) и неустойки (снижена до 124 777 481 руб.), произвел зачёт встречного требования (131 066 693 руб.), взыскал с ответчика 88 248 879 руб. Отказано в пени за пользование авансом и процентах по статье 395 ГК РФ — из-за недопустимости двойной ответственности.

🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что апелляция нарушила нормы материального права, допустив неполноту исследования обстоятельств по зачёту. Не установлены начальная дата течения срока исковой давности по встречному требованию о плате за выполненные работы и проверка его законности. В силу статей 199, 411 ГК РФ и пункта 18 постановления Пленума ВС № 6 зачёт не может быть осуществлён по требованию, срок исковой давности по которому истёк. Суд также обязан был рассмотреть требование о взыскании процентов по статьям 395 и 1107 ГК РФ после оценки допустимости зачёта. Эти обстоятельства не могут быть выяснены в кассации — требуется новое рассмотрение.

📌 Итог
Суд кассации отменил постановление апелляции и направил дело на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа

РАСЧЁТНЫЙ ОБЪЁМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРА УЧЁТА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН ПО ФОРМУЛАМ И ПАРАМЕТРАМ МЕТОДИКИ № 99/ПР С УЧЁТОМ ФАКТИЧЕСКОЙ СРЕДНЕСУТОЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Постановление АС Уральского округа от 10.02.2026 по делу А60-3360/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
Акционерное общество «Объединенная Теплоснабжающая Компания» (ОТСК) обратилось к индивидуальному предпринимателю Золотову М.В. с иском о взыскании 355 145 руб. 33 коп. задолженности за тепловую энергию за октябрь–ноябрь 2023 года и 101 216 руб. 42 коп. неустойки. Истец определил объем поставленной энергии расчетным способом, так как прибор учета был введен в эксплуатацию только с ноября 2023 года. Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляция оставила решение без изменения. Предприниматель обжаловал в кассации.

🗣 Позиции сторон
— Истец (АО «ОТСК»): Объем тепловой энергии определен расчетно по Методике № 99/пр с учетом пересчитанного объема отапливаемых помещений (2027,33 куб. м вместо 900 куб. м по договору). Расчет подтвержден актами осмотра и позицией из другого дела № А60-16272/2022.
— Ответчик (Золотов М.В.): Базовый показатель тепловой нагрузки Q6 не пересчитывался по формуле п. 66 Методики № 99/пр; истцом не представлен расчет с учетом фактической температуры наружного воздуха. Также имеется переплата по состоянию на 30.09.2023, а требования превышают трехлетний срок исковой давности.

🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (от 04.02.2025) удовлетворил уточненный иск, взыскав задолженность и неустойку. Признал правомерным использование расчетного метода по Методике № 99/пр и подтвердил корректность базового показателя на основании данных из дела № А60-16272/2022.
— Апелляционный суд (от 16.05.2025) поддержал выводы первой инстанции, указав, что ответчик не представил контррасчет, а его доводы о недостоверности данных не опровергают представленные истцом доказательства.

🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили существенные процессуальные и материальные нарушения: не проверили соответствие расчета истца требованиям п. 66 Методики № 99/пр и п. 115 Правил № 1034, в частности — отсутствие пересчета базового показателя тепловой нагрузки по фактической среднесуточной температуре. Также не исследованы доводы о наличии переплаты по акту сверки и пропуске срока исковой давности. Ссылка на данные из другого дела без самостоятельной проверки объема потребления нарушает обязанность суда оценивать доказательства по делу (ст. 64, 71 АПК РФ). Указана позиция ВС РФ (например, определение № 305-ЭС22-8800) о необходимости всесторонней проверки расчетов.

📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Уральского_округа

ЕСЛИ ДОГОВОР СВЯЗЫВАЕТ ПРАВО НА ВЗЫСКАНИЕ ПЛАТЫ ЗА КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ С ФАКТОМ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА И ПРЯМО УКАЗЫВАЕТ НА БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ХАРАКТЕР КРЕДИТА ПРИ ОТСУТСТВИИ ТАКОГО СЧЕТА, ВЗЫСКАНИЕ ПРОЦЕНТОВ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТА ЕГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И СООТНЕСЕНИЯ С КОНКРЕТНОЙ ПОСТАВКОЙ

Постановление АС Центрального округа от 10.02.2026 по делу А14-13154/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела
ООО "Воронежская Нерудная Компания" обратилось к ООО "Строительно-инвестиционная компания Тулабетонстрой" с иском о взыскании основного долга по договору поставки от 03.06.2020 № 03-06/2020 в размере 39 000 рублей и процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 09.08.2022 по 04.12.2024 — 566 847 рублей 26 копеек, а также дальнейшее начисление по 0,2% в день с момента вступления решения в силу. Суд первой инстанции (Арбитражный суд Воронежской области) удовлетворил требования 23.04.2025; апелляция — Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд — оставила решение без изменения 21.07.2025.

🗣️ Позиции сторон
— Истец: договор поставки предусматривает условие о коммерческом кредите и начислении процентов при просрочке оплаты; ответчик не исполнил обязательства в полном объеме; счет на уплату процентов выставлен законно, и обязанность возникла с момента его получения.
— Ответчик: условия о коммерческом кредите являются альтернативными и должны быть согласованы в приложениях к договору; поставки в августе 2022 и сентябре 2023 года не были закреплены в приложениях; счет на проценты выставлен более чем через два года после поставки, что противоречит разумности; при отсутствии выставленного счета кредит считается беспроцентным; также заявлено о ненадлежащем извещении о судебном заседании.

🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, признал наличие задолженности и право истца на взыскание процентов. Апелляция оставила решение без изменения, поддержав выводы о наличии задолженности и правомерности начисления процентов. Оба суда сочли, что условия коммерческого кредита были надлежащим образом согласованы сторонами.

🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, не оценив существенные обстоятельства: согласно пункту 5.3 договора, плата за коммерческий кредит начисляется только на основании выставленного поставщиком счета, а при его отсутствии кредит считается беспроцентным. При этом для августа 2022 и сентября 2023 года приложения не представлены, а единый счет №211 от 21.06.2024 не содержит разбивки по конкретным поставкам. Также не исследован порядок поступления оплаты и расчётов по каждой поставке. Кроме того, отсутствует мотивированное доказательство образования основного долга в 39 000 рублей — нет расчёта и акта сверки, подписанного обеими сторонами. Выводы судов признаны преждевременными и противоречащими материалам дела.

📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Центрального_округа