Постановление АС Московского округа от 22.09.2026 по делу А40-177433/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Фонд пенсионного и социального страхования РФ потребовал включить в реестр требований кредиторов ООО «Огис Трейд» штрафные санкции на сумму 102 562 464,59 руб. за неисполнение государственного контракта на поставку подгузников. Должник направил заказчику акт сверки, подтверждающий отсутствие задолженности, однако Фонд оспорил его юридическую силу из-за отсутствия печати, подписи уполномоченного лица и итогового акта поставки.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Арбитражный суд города Москвы отказал Фонду во включении задолженности в реестр. Суд установил, что заказчик допускал просрочку, многократно изменяя реестры получателей, и признал бесспорным отсутствие задолженности, сославшись на акт сверки по состоянию на 01.01.2024. Апелляционный суд оставил определение без изменения.
🗣️ Позиции сторон
Фонд настаивает на том, что часть получателей из первоначальных реестров не изменялась, поэтому должник обязан был поставить им товар в установленные сроки. Кредитор оспаривает юридическую силу акта сверки: документ не скреплен печатью, подписан неуполномоченным лицом, а условием его действительности являлось наличие итогового акта поставки. Конкурсный управляющий возражал против жалобы, поддерживая выводы судов о нарушениях со стороны заказчика.
🧭 Позиция кассации
Кассация отменила судебные акты, поскольку нижестоящие суды не оценили доводы Фонда об отсутствии подписи уполномоченного лица и печати на акте сверки, а также не проверили наличие обязательного по контракту итогового акта поставки. Суды проигнорировали аргумент о неизменности части списков получателей, что имеет прямое отношение к факту неисполнения обязательств поставщиком. Кассация не вправе устанавливать новые факты, поэтому передала спор на новое рассмотрение.
📌 Итог
Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций и направил обособленный спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы для проверки факта поставки и действительности акта сверки.
ТГ-канал: «3-я инстанция: банкротство»
#банкротство #акт_сверки #доказательства #поставка #АС_Московского_округа