ФОРМАЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ СРОКА ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗУСЛОВНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ НЕУСТОЙКИ, ЕСЛИ ПОДРЯДЧИК УЧАСТВОВАЛ В ЗАТЯГИВАНИИ СОГЛАСОВАНИЯ, А ВИНА ЗАКАЗЧИКА В ПРОСРОЧКЕ НЕ УСТАНОВЛЕНА

Постановление АС Московского округа от 13.02.2026 по делу А40-299754/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

— АО «Строительная компания ФЛАН-М» обратилось к казенному предприятию г. Москвы «Выставка достижений народного хозяйства» с иском о взыскании пени в размере 69 130 390 руб. 07 коп. за период с 01.05.2024 по 31.12.2024 по договору № Ф.2021.316 от 07.06.2021 на реставрацию объекта культурного наследия.
— Спор возник из-за несвоевременной передачи заказчиком откорректированной проектно-сметной документации, что, по мнению истца, повлекло просрочку и основание для начисления пени по допсоглашению №8 от 16.02.2024.
— Решением Арбитражного суда Москвы от 27.05.2025 в иске отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2025 решение первой инстанции отменено, с заказчика взыскана пеня за период с 01.05.2024 по 31.12.2024 в размере 74 612 095,01 руб.

🗣️ Позиции сторон

— Истец: обязанность по передаче документации четко возложена на заказчика; факт просрочки подтвержден, доказательств уважительных причин не представлено; применение пени прямо предусмотрено п. 1.3 допсоглашения №8.

— Ответчик: процесс согласования документации носил совместный характер, подрядчик активно участвовал и затягивал экспертизу; заказчик действовал добросовестно; наличие признаков просрочки кредитора исключает ответственность; взыскание пени от всей цены контракта приводит к необоснованной выгоде.

🏛️ Решения нижестоящих судов

— Первая инстанция: отказалась в удовлетворении иска, установив добросовестные действия заказчика, участие подрядчика в задержках и отсутствие вины; учтена позиция ВАС РФ о недопустимости несоразмерной неустойки.
— Апелляция: отменила решение, указав на буквальное исполнение условий допсоглашения, отсутствие передачи документации в срок и обязательность взыскания пени, несмотря на участие подрядчика в согласовании.

🧭 Позиция кассации

— Кассационный суд указал, что апелляция ошибочно переоценила факты, установленные судом первой инстанции, без опровержения доказательств; нарушены принципы добросовестности и соразмерности.
— Условие о пене должно применяться с учетом реального порядка исполнения обязательств, включая участие подрядчика в задержках. Начисление пени при отсутствии вины заказчика противоречит ст. 330, 401, 405 ГК РФ.
— Суд округа поддержал вывод первой инстанции как соответствующий обстоятельствам и доказательствам, отметив, что апелляция не имела оснований для отмены мотивированного акта.

📌 Итог

— Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, отказавшее в иске.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа