‼ Подрядчик тянет время? Закон на его стороне👇

🤔 Затягивание сроков — ситуация, знакомая каждому. Казалось бы, доказать это легко, если не одно "но". С какого момента отсчитать срок — с выплаты аванса или создания необходимых условий для выполнения работ?

✍ Заказчик решил отказаться от договора подряда из-за затягивания подрядчиком сроков. Подрядчик в свою очередь обратился к заказчику с иском о признании отказа от договора недействительным.

⚖ Суды всех трех инстанций, включая СКЭС ВС РФ, согласились с подрядчиком.

🏗 Суды указали, что площадка объекта для проведения работ передана заказчиком подрядчику позже выплаты аванса.

⛑ Подрядчик не имел возможности приступить к выполнению работ до этого момента по причине, зависящей от заказчика.

📅 Соответственно, в спорной ситуации сроки выполнения работ следует исчислять не с даты уплаты аванса, а с даты передачи места производства работ.

💼 Комментарий

🧩 Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 715 ГК РФ).

🧩 При этом ВС РФ обозначил важный критерий отсчета срока — момент передачи площадки подрядчику, а не выплаты аванса.

🔍 Определение ВС РФ от 03.07.2024 г. по делу № А32-44246/2018
https://m.kad.arbitr.ru/Card/0452d90c-3535-433a-b45f-3750b7d70006

PS: Выводы являются обобщенными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в юридический центр "Реаналитика".

#арбитражныйпроцесс, #подряд
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus