Постановление АС Северо-Западного округа от 03.09.2026 по делу А56-124432/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Администрация Череповецкого района потребовала от Ассоциации НОСТРОЙ выплаты из компенсационного фонда за неисполнение обязательств членом СРО — ООО «Стройсектор» по муниципальному контракту на строительство детского сада. Подрядчик не завершил работы, контракт расторгли, а сам подрядчик признан банкротом. Истец требовал возместить судебные штрафы, пени, административный штраф и расходы на достройку объекта другой организацией. Поскольку первоначальная СРО утратила статус, требования переадресовали правопреемнику — Ассоциации НОСТРОЙ.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции частично удовлетворил иск: взыскал с Ассоциации НОСТРОЙ 28 211 249 руб. 20 коп., но отказал во взыскании расходов на устранение недостатков работ. Апелляционный суд оставил решение без изменений. Суды посчитали, что административный штраф и судебные издержки подлежат возмещению из компфонда, а для взыскания убытков по замещающей сделке истец не доказал предварительное обращение к основному должнику.
🗣️ Позиции сторон
Ассоциация НОСТРОЙ просила отменить акты, указывая на пропуск срока исковой давности и отсутствие правовых оснований для взыскания административного штрафа из средств компенсационного фонда. Администрация настаивала на законности требований, считая все заявленные суммы реальным ущербом, причиненным неисполнением контракта, и подтверждала соблюдение сроков обращения в суд.
🧭 Позиция кассации
Суд округа согласился с нижестоящими судами: срок исковой давности не пропущен, поскольку начал течь с момента неисполнения претензии, направленной основному должнику. Однако кассация указала на ошибку в применении материального права относительно административного штрафа. Статья 60.1 ГрК РФ допускает выплату только реального ущерба и неустойки, тогда как административный штраф является наказанием, а не гражданско-правовой ответственностью. Кроме того, норма КоАП РФ, предусматривавшая этот штраф, утратила силу, что исключает его взыскание при неисполненном постановлении.
📌 Итог
Суд кассации отменил судебные акты в части взыскания 22 106 000 руб. административного штрафа и отказал в иске в этой части, оставив остальную часть решений без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#строительство #СРО #44ФЗ #ответственность #АС_Северо_Западного_округа