‼ Идеально выполненные работы – не помеха для неустойки 👇

🕰 Добросовестное поведение и отсутствие претензий совсем не панацея от договорных неустоек, особенно в рамках госконтрактов. Быть "хорошим подрядчиком" – это не только про качество, но и про точное соблюдение контрактного законодательства.

🏗 Подрядчик выполнял для учреждения работы в рамках контракта. Позже стороны заключили допсоглашение об увеличении срока выполнения работ на год. В новые сроки подрядчик уложился, выполнил работы качественно, у заказчика претензий не было. Но прокурор решил, что изменение срока было незаконным и нужно наказать подрядчика неустойкой...

📌 Формулировка иска

✏ О признании ничтожным допсоглашения

📌 Позиции судов

🔵 Первая инстанция иск удовлетворила.
🔴 Апелляция в иске отказала.
⚖ Кассация, включая СКЭС ВС РФ, снова согласились с прокурором.

❌ Отсутствие претензий к выполненным работам не имеет правового значения для настоящего спора, т.к. выполнение работ в полном объеме и отсутствие у заказчика к ним претензий по объему, качеству и стоимости, не исключает возможности привлечения подрядчика к договорной ответственности в случае нарушения сроков выполнения работ (ч.6 и 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

📜 При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом (ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

⏳ Такие случаи предусмотрены положениями ст.ст. 95 и 112 Закона № 44-ФЗ. Так, допускается изменение срока исполнения контракта в случае возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения.

✍ Подрядчик при той степени заботливости и осмотрительности, присущей профессиональным участникам контрактных правоотношений, должен был надлежащим образом оценить объем, характер и сложность выполняемых работ в корреляции с условиями контракта.

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Можно заметить в данном случае ярко выраженное проявление формализма, присущего контрактным правоотношениям.

🔍 Определение ВС РФ от 06.03.2026 г. по делу № А56-62928/2024
https://m.kad.arbitr.ru/Card/415c60e7-5169-42cd-bed5-b0a2d81b1586

⁉ Как Вы думаете, справедлив ли такой подход?

👍 – Да.
🤔 – Нет, это чистый формализм, главное – качество работ.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #подряд, #контракт
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus