🔹В Арбитражный суд Приморского края поступило исковое заявление Управления дорог администрации города Владивостока (истец, заказчик, Управление) к ООО «Строймост ДВ» (ответчик, подрядчик) о взыскании неустойки и штрафа по муниципальному контракту на общую сумму 1 021 997 руб.
💬Как следует из искового заявления, в сентябре 2024 года между сторонами заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети в районе музейно-театрального комплекса по улицам Аксаковская, Державина и на участке автодороги по улице Гоголя. Стоимость контракта составила 81 648 350 руб.
Дополнительным соглашением стороны утвердили сроки выполнения работ: по 1 этапу — с момента заключения контракта до 31.10.2024, по 2 этапу — с момента заключения контракта до 13.12.2024.
В целях осуществления строительного контроля за вышеуказанным объектом Управлением заключен контракт с ООО «Азимут», в рамках проведения проверки по которому экспертами выявлены нарушения требований проектной и нормативно-технической документации со стороны подрядчика, в результате чего выдано предписание.
Неисполнение выданного предписания явилось основанием для направления в адрес ООО «Строймост ДВ» уведомления о необходимости уплаты штрафа в размере 100 000 рублей.
Как указал истец, подрядчиком выполнены работы на сумму 78 075 702,08 руб., приняты и оплачены заказчиком, в остальной части стороны договорились расторгнуть муниципальный контракт.
В результате проведенной проверки законности и эффективности расходования бюджетных средств в 2024–2025 годах Контрольно-счетной палатой города Владивостока вынесено представление о необходимости выставления в адрес требования об уплате пени за нарушение сроков исполнения контракта.
В рамках досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика направлено претензионное письмо с требованием произвести оплату пени в размере 921 997 руб., однако оставление данного требования без удовлетворения послужило основанием для обращения муниципального заказчика в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением.
Судебное заседание назначено на 21.10.2026 года.
‼️Информация о движении дела (А51-18155/2026) размещена в электронном сервисе «Картотека арбитражных дел» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
📸 - Freepik
АС Приморского края
🟠🟠🟠🟠🟠
📱 ВК 📱 ТГ 📲МАХ