#PLP_Подряд

Не ко всем контрактам применяются правила о списании неустойки (Постановление АС ВСО от 24 мая 2024 года по делу № А19-17024/23).

⚔️Фонд обратился в суд с иском о взыскании с общества неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда.

🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении иска отказано.

🔴 Суды исходили из обязанности заказчика в соответствии с Правилами №783 списать неустойку, размер которой не превысил 5 % от цены исполненного с просрочкой договора.

🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.

Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.

(1) Договор признаками контракта не обладает, Фонд не принадлежит к кругу лиц, указанных в определении контракта. Доказательств того, что спорный договор заключен во исполнение какоголибо государственного либо муниципального контракта, а также доказательств привлечения каких-либо целевых бюджетных средств с целью исполнения договора сторонами не представлено;

(2) В данном случае, истец во взаимоотношениях сторон является заказчиком, а ответчик – подрядчиком, то есть существо заявленных требований по настоящему делу заключается в нарушении (неисполнении) подрядчиком обычных гражданско-правовых обязательств по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, а не в неисполнении либо ненадлежащим исполнении подрядчиком обязательств по контракту перед заказчиком;

(3) С учетом изложенного, довод истца о том, что Правила № 783 на спорные отношения не распространяются, поскольку заключенный сторонами договор не является контрактом в смысле Закона о контрактной системе, признаются судом округа обоснованными. Судами неправильно были применены нормы права, списание неустойки в соответствии с Правилами №783 является неправомерным.

Судебная практика всех остальных округов