#PLP_Договорное
#PLP_Подряд

При рассмотрении подрядных споров надлежит учитывать степень ответственности заказчика (Постановление АС ВСО от 31 августа 2023 года по делу № А33-25038/20).

⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика задолженности по договору подряда.

Ответчиком предъявлен встречный иск о взыскании с истца неустойки.

🟦 Судом первой инстанции оба иска удовлетворены частично.

🟢 Суд, учитывая обоюдную вину в нарушении сроков выполнения работ как со стороны подрядчика, так и со стороны заказчика, первоначальный и встречный иски удовлетворил частично.

🟦 Апелляция удовлетворила первоначальный иск частично и отказала в удовлетворении встречного требования.

🔴 Апелляция указала на то, что судом не был произведен как перерасчет неустойки с учетом положений договора, так и стоимости выполненных работ. Кроме того, судом не перечислены действия заказчика, обязательные по условиям договора.

🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.

Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.

(1) Имеющиеся в материалах дела письма подрядчика содержат как перечень неисполненных действий заказчика, совершение которых было предусмотрено договором (передача материалов, обеспечение доступа-проезда к месту работ, устранение причин, указанных в предписаниях о запрете работ, предоставление сметной документации), так и перечень непредусмотренных договором действий, повлиявших на возможность своевременного выполнения работ (уничтожение результата работ). Имело место также и затопление выработки;

(2) Без исследования указанных доказательств, определения времени устранения препятствий для производства работ, невозможно было определить размер обоснованно заявленных требований;

(3) Кроме того, вопрос о влиянии на факт затопления и его масштабы имеющегося сквозного проема в подземной части вентиляционного короба на разрешение экспертов поставлен не был и ими отдельно не исследовался.

Судебная практика всех остальных округов