#PLP_Подряд

Расчет неустойки имеет значение (Постановление АС СЗО от 08 августа 2024 года по делу № А56-4992/23).

⚔️ Учреждение обратилось в суд с иском о взыскании с общества неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту.

🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.

🟢 Суды, сделав выводы о том, что по требованию о взыскании неустойки за период с 12.03.2019 по 22.01.2020 истцом пропущен срок исковой давности; неустойка не подлежит начислению за период приостановления работ ответчиком по вине истца с 15.02.2019 по 14.02.2020, на основании заявления ответчика снизил размер неустойки.

🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.

Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.

(1) Суды, удовлетворяя иск учреждения в части взыскания неустойки и исключая неустойку за период истечения срока исковой давности и приостановления работ ответчиком по вине истца, в обжалуемых судебных актах не приводят расчет, подлежащей взысканию неустойки (до уменьшения ее размера);

(2) Суды не указали какой размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации применим к спорным отношениям при исчислении неустойки;

(3) Кроме того, судами не дана оценка доводам истца о том, что течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка;

(4) Снижая размер неустойки, суд первой инстанции не указал, какие доказательства были представлены ответчиком для такого снижения. В период действия моратория неустойка (пени) за период с 01.04.2022 по 01.10.2022, за исключением текущих платежей, начислению не подлежала.

Судебная практика всех остальных округов