#PLP_Подряд

Все дополнительные работы стоит согласовать (Постановление АС СЗО от 21 июня 2024 года по делу № А56-38301/22).

⚔️ Истец обратился в суд с иском к ответчику об установлении фактически выполненных ответчиком работ, уменьшении стоимости (цены) работ и возврате части денежных средств, ранее выплаченных истцом ответчику по договору.

🛡 Ответчиком предъявлен встречный иск о взыскании с истца стоимости выполненных по договору работ.

🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении первоначального иска отказано, встречный иск удовлетворен.

🟢 Суды исходили из того, что по инициативе истца ответчиком были выполнены дополнительные работы, что следует из переписки сторон и согласились со стоимостью подлежащих оплате работ.

🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.

Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.

(1) Компания указывала, что приведенные в акте дополнительные работы неразрывно связаны с основными работами, согласованы Обществом, которое считается принявшими такие работы по одностороннему акту;

(2) При этом, никаких доказательств, вопреки утверждению Компании и указанию апелляционного суда, в материалах дела, в том числе в электронной переписке, на которую привел ссылку апелляционный суд, поручения Общества Компании выполнить конкретные дополнительные работы по согласованной стоимости не имеется;

(3) Более того, условиями договора предусмотрено, что стоимость работ включает компенсацию всех издержек подрядчика в связи с выполнением работ, в том числе технологические или размерные корректировки либо мелкие работы, необходимые для выполнения работ, но прямо не указанные в технической документации, а также расходы по обязательствам и обязанностям всех видов и рисков. Договором установлено, что если в процессе исполнения договора возникла необходимость в проведении дополнительных работ, в случае изменения объема работ, стороны заключают дополнительное соглашение к договору, определяющее перечень, объем, стоимость и сроки выполнения дополнительных работ; до момента согласования сторонами условий выполнения дополнительных работ подрядчик вправе приостановить выполнение работ по договору;

(4) Из принятого судами экспертного заключения следует, что задолженность Общества перед Компанией по оплате работ составляет стоимость всех выполненных работ минус все оплаты. Суд первой инстанции взыскал большую стоимость, так как, по мнению Компании, она относится на указанные в договоре мелкие работы. Однако же такие работы не подлежат дополнительной оплате, а взыскание их стоимости должно быть обосновано судами, поскольку эксперт установил стоимость всех фактически выполненных работ, как основных так и дополнительных, без указания на то, что некие мелкие работы он не учитывал.

Судебная практика всех остальных округов