Решение суда о признании законным решения МБОУ «Себежская СОШ» об одностороннем отказе от контракта на выполнение работ по проектированию, строительству, поставке оборудования и вводу в эксплуатацию объекта «Здание школы на 825 мест в городе Себеже», заключенного с ООО «СК «Развитие», оставлено судом апелляционной инстанции без изменения.

Дело №А52-5044/2025

➡Между обществом и Администрацией Себежского района (впоследствии все права и обязанности переданы МБОУ «Себежская СОШ») в декабре 2022 г. заключен контракт на выполнение работ по проектированию, строительству, поставке оборудования и вводу в эксплуатацию объекта «Здание школы на 825 мест в городе Себеже».
Цена контракта составила более 764 млн. руб. Заказчик произвел авансирование в размере более 377 млн. руб., а также оплатил часть выполненных работ.

⌛Срок действия обязательств по контракту - 11.12.2025.
Вместе с тем обществом допущены существенные нарушения обязательств по контракту, в связи с чем 24.09.2025 заказчиком принято решение об одностороннем расторжении контракта.
Общество, полагая, что просрочка выполнения работ произошла по независящим от него обстоятельствам, обратилось в суд с требованием о признании решения незаконным.

⚖ Решением от 27 марта 2026 года суд отказал в удовлетворении требований.
При рассмотрении спора суд пришел к выводу об отсутствии доказательств, свидетельствующих о необоснованности претензий учреждения, и об отсутствии нарушений в части взятых на себя обязательств со стороны общества. Более того, в ходе судебного разбирательства установлено и сторонами не отрицалось, что на момент расторжения контракта объем выполненных работ на объекте составил 27,8%. Таким образом, результат, на который рассчитывал заказчик при заключении контракта, на момент принятия решения о расторжении контракта подрядчиком не достигнут.
⚖Резолютивная часть постановления оглашена 21 сентября 2026 года

📍Кроме того, учреждением подано исковое заявление о взыскании с общества неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по контракту.
Дело №А52-250/2026

📅Судебное заседание отложено на 16 октября 2026 года

Источник: Арбитражный суд Псковской области