Полный текст здесь, если кратко, строят школу долго, за это время многое меняется и потому её строят еще дольше. Рекурсия однако...
Тезисно:..
1️⃣ Мэрия настаивала на продолжении работ в рамках старого контракта.
2️⃣ Прокуратура края считает, что контракт можно менять и без решения суда.
3️⃣ В октябре 2024 стороны пришли к корректировке проекта в связи с новыми техусловиями от Ростелеком, поменялась точка подключения, что повлияло на целый раздел проектной документации и новые сети и помещение.
4️⃣ Истец отметил изменения в требованиях противопожарной защиты и требования по инвалидам, а также условия подключения к водопроводу (если строить еще 100 лет, то они еще 100 раз изменятся - прим.ред.) и все это потребовало проверку экспертизой.
5️⃣ Также при стройке обнаружен внезапно "сложный скальный грунт", который не выявили на этапе геологии.
6️⃣ Все это привело к внесению изменений в проектно-сметную документацию с последующей передачей ее на государственную экспертизу. 21.06.2025 КГАУ «Примгосэкспертиза» выдало положительное заключение от № 25-1-1-2-034495-2025 в части достоверности определения сметной стоимости в размере 4 295 833 470 рублей.
7️⃣ Через 4 дня ООО ГК «Альянс» письменно предложило мэрии увеличить сумму контракта.
8️⃣ Заказчик (подведомственное мэрии МБУ «ДСО ВГО») отказало письмом от 7 июля, после чего генподрядчик обратился в суд.
9️⃣ Суд установил, что срок, указанный в экспертизе укладывается в срок действующего допсоглашения - декабрь 2025, хотя все понимают, что это не реально.
Суд также отметил, что по закону перенос сроков решают обе стороны, а заказчик отказался. Кроме того суд отметил, что подписанный подрядчиком контракт подтверждает осознаваемые им риски.
Истец, являясь профессиональным участником гражданских правоотношений, при заключении контракта на выполнение подрядных работ, должен был предвидеть наступление обстоятельств, которые могли повлиять на объемы и сроки выполнения работ.Кроме того, сумма контракта ограничена бюджетными лимитами.
Таким образом, только при соблюдении совокупности условий, установленных нормами Закона о контрактной системе, существенные условия контракта, могли быть изменены исключительно по соглашению сторон по причине невозможности исполнения контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам, однако такого соглашения между сторонами достигнуто не было.
В контрактной системе возможность понуждения заказчика к изменению условий контракта в судебном порядке не предусмотрена, соглашение сторон об изменении условий контракта отсутствует, суд отказывает в удовлетворении иска.
Т.е. все упирается в подрядчика... не повезло нам и мэрии с ним.
❕ @patrokl #ШколаПатрокл
❗️ Новости Патрокла в MAX