Суд не поддержал «Герофарм» в споре о срыве поставки дапаглифлозина.

🟢Компания Петра Родионова требовала признать незаконным и недействительным решение Центра сопровождения закупок учреждений здравоохранения Волгоградской области об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта на поставку дапаглифлозина на общую сумму 60,8 млн рублей из-за срыва срока поставки товара. По условиям контракта, «Герофарм» до 23 января 2026 года должен был поставить заказчику 32,8 тыс. упаковок Флодапи — дженерика Форсиги британо-шведской AstraZeneca для терапии сахарного диабета II типа.

Сперва Арбитражный суд Волгоградской области посчитал, что исковое заявление было подано с нарушением требований процессуального кодекса. Истец исправился, и делу дали ход. Оспаривая действия ответчика, «Герофарм» настаивал на том, что «нарушение срока поставки само по себе не прекращает обязательство поставщика и не означает автоматической правомерности одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта».

🟢Суд этот довод не убедил, и иск был отклонён полностью. В уведомлении от 20 февраля 2026 года фармпроизводитель объяснял, почему не смог поставить товар вовремя. Лекарство впервые производилось в России, и по закону его нельзя было продавать, пока не готов протокол испытаний первой серии. Документ о качестве был принят только 4 февраля 2026 года. Соответственно, ещё 15 декабря 2025 года, когда поставщик подавал заявку на конкурс, он уже точно знал, что не сможет выполнить сроки поставки, прописанные в контракте.

Более того, заказчик предоставлял поставщику возможность исполнить условия контракта, однако по состоянию на 25.02.2026 было поставлено товара только на 10,3%, что составляло 3,3 тыс. упаковок лекарственного препарата. Всё вышеперечисленное и стало поводом для отказа в удовлетворении иска.

🟢Напомним, из-за этого дела 10 марта УФАС по Волгоградской области включило «Герофарм» в реестр недобросовестных поставщиков аж до 14 марта 2028 года. Это решение компания также пытается оспорить в отдельном споре.

™ Без рецепта в Telegram | в MAX