#PLP_Подряд

Для списания неустойки контракт должен быть выполнен (Постановление АС ВВО от 04 декабря 2024 года по делу № А43-5659/24).

⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика денежных средств.

Кроме того, банк заявил ходатайство об объединении дела с другим делом о банкротстве.

🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении иска отказано.

🔴 Суды пришли к выводу к выводу о наличии оснований для списания неустойки и отказал в удовлетворении иска.

🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.

Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.

(1) Списать неустойку по итогам «закрытия» не всего контракта, а лишь его отдельного этапа, заказчик не вправе. Списание возможно лишь при условии документально подтвержденного исполнения подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме;

(2) Установление сторонами сроков завершения отдельных этапов выполнения работ (промежуточных сроков) не свидетельствует о возникновении на стороне подрядчика совокупности нескольких самостоятельных обязательств по выполнению работ, а необходимо для упрощения контроля заказчика за ходом их выполнения и расчетов между сторонами. Таким образом, по смыслу указанного регулирования необходимо выполнение всего объема работ, предусмотренного контрактом.

Судебная практика всех остальных округов